АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 1999 г. N 561
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ ТРУПОВ
СКОРОПОСТИЖНО УМЕРШИХ И ПОГИБШИХ
ЛЮДЕЙ В МОРГ
В целях формирования муниципального заказа по благоустройству
и содержанию города, руководствуясь постановлением 27.03.1998 г.
N 412 "Об утверждении Положения о муниципальном заказе города
Владивостока",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект договора подряда на выполнение работ по
вывозу трупов скоропостижно умерших и погибших людей в морг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Владивостока Аброськина
И. В.
И. о. главы администрации
г. Владивостока
Ю.КОПЫЛОВ
ДОГОВОР
г. Владивосток "__" __________ 1999 г.
Администрация г. Владивостока, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице _______________________________________________
______________________, действующего на основании Закона "Об общих
принципах организации местного самоуправлении в РФ", с одной
стороны и ________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предприятия)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице ______________________
(должность, Ф. И. О.)
_________________________________________________________________,
действующего на основании Устава предприятия, свидетельства о
регистрации N ______________ от _________ 199__ г. _______________
_________________________________________________________________,
( устав, дата регистрации и регистрационный номер)
с другой стороны, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. "Исполнитель" принимает на себя обязанность по вывозу
трупов скоропостижно умерших, погибших с мест их обнаружения в
морги города на основании заявок органов УВД, прокуратуры, а
"Заказчик" обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. Цена
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется
применительно к ценам, согласованным сторонами и подтвержденным
калькуляцией (приложение N 1).
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору может быть
изменена по письменному соглашению сторон.
Общая стоимость работ составляет _____________________ рублей.
2.3. В случае полной или частичной поставки материала,
оборудования "Заказчиком" их стоимость в цену договора не
включается.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему Договору должны производится
ежедневно круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
3.2. Выполнение заявок по настоящему Договору должно
производиться не позднее 2 часов с момента получения заявки.
3.3. Работы по настоящему Договору выполняются с обеспечением:
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима,
соблюдения целостности и сохранности личных вещей,
вещественных доказательств, различных посмертных повреждений или
наслоения инородных предметов.
4. Надзор и приемка работ
4.1. "Заказчик" вправе осуществлять контроль и надзор за ходом
и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения.
"Заказчик", обнаруживший факт нарушения, обязан составить акт и
письменно уведомить "Исполнителя" об этом.
4.2. По окончании отчетного месяца до 5 числа "Исполнитель"
готовит акт о выполненных работах в течение месяца.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока вывозов трупов более 2 раз в течение
месяца стоимость работ за этот месяц уменьшается на сумму штрафа,
который составляет ___% от стоимости работ за месяц.
5.2. При обнаружении недостатков в выполненных работах
"Заказчик" вправе требовать по своему выбору:
безвозмездного устранения недостатков;
соразмерного уменьшения цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков. В случае
неустранения "Исполнителем" по требованию "Заказчика" недостатков
в выполняемой работе в разумный срок, назначенный "Заказчиком",
последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном
порядке, взыскав убытки и неустойку в размере ___% от суммы
Договора.
6. Оплата работ
6.1. Окончательный расчет между сторонами производится в
течение 15 дней с момента предъявления акта выполненных работ,
подписанного сторонами, с приложением к нему всех выполненных
заявок с отметками органов УВД и счетов.
6.2. Вместо оплаты денежными средствами стороны вправе
заключить соглашение о взаимозачетах по налогам в местный бюджет.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента
подписания и действует до _____________ 1999 года.
7.2. Датой расторжения Договора в случаях, указанных в п. 5.2.
настоящего Договора, является дата вручения уведомления о
расторжении Договора под расписку или дата направления заказного
письма.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего
Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом.
8.3. Настоящий Договор заключен с "Исполнителем", выигравшим
конкурс на право заключения настоящего Договора
__________________________.
(да, нет)
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Администрация г. Владивостока ____________________
690000, г. Владивосток, ____________________
Океанский пр., 20, ____________________
Р/с N 40204810400000102234 ____________________
в АКБ "Приморье", ____________________
К/с N 30101810800000000795, ____________________
БИК 040507795 ____________________
ИНН 2536044846 ____________________
______________________________ ____________________
|
